Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de onderneming

De Peuter NV (KBO/BTW BE 0449.361.705)
Rietbroek 1, 2200 Herentals, België
T +32 (0)14 22 28 00

2. Toepasselijkheid en rangorde

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten, opdrachten en leveringen van De Peuter NV aan professionele klanten (B2B). Afwijkingen gelden enkel indien schriftelijk en uitdrukkelijk door De Peuter bevestigd. Bij tegenstrijdigheid geldt volgende rangorde: (1) bijzondere voorwaarden/ondertekende overeenkomst, (2) bestek/technische bepalingen, (3) deze Algemene Voorwaarden. Voor overheidsopdrachten gelden de toepasselijke administratieve bepalingen, die, in geval van conflict, voorrang hebben op deze voorwaarden.

3. Offertes en contractvorming

• Offertes zijn vrijblijvend, geldig voor de in de offerte vermelde termijn (bij gebreke daaraan 30 dagen) en gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie en documenten.
• De overeenkomst ontstaat na schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant of zodra De Peuter met de uitvoering begint op verzoek van de klant.
• Apparente vergissingen of tikfouten in offertes binden De Peuter niet.

4. Prijzen, meer- en minderwerken

• Tenzij anders vermeld zijn prijzen exclusief btw, heffingen, taksen, keurings- en vergunningskosten, nutsaansluitingen en verzekeringspremies die wettelijk of contractueel ten laste van de klant zijn.
• Prijzen zijn gebaseerd op normale werkuren en ononderbroken werkvolgorde. Wijzigingen in planning, fasering, bereikbaarheid of werfomstandigheden leiden tot verrekening.
• Meerwerken en wijzigingen gebeuren uitsluitend na voorafgaande (e-mail volstaat) bevestiging door de klant en worden verrekend volgens offerte of, bij gebreke, volgens regie-/eenheidsprijzen gangbaar bij De Peuter.
• Minderwerken worden verrekend met aftrek van de uitgespaarde kosten en gemaakte vaste lasten.

5. Uitvoering, planning en werfomstandigheden

• Planningstermijnen zijn indicatief tenzij uitdrukkelijk als bindend overeengekomen. Vertraging door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door toedoen van derden schort termijnen op zonder aansprakelijkheid.
• De klant staat in voor vrije, tijdige en veilige toegang tot de werf, voldoende aanvoer- en opslagplaats, stabiliteit en draagkracht van ondergrond, en correcte as-built/leidingenplannen.
• Vergunningen, meldingen, signalisatie en omleidingen die wettelijk of door de wegbeheerder vereist zijn, behoren tot de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders overeengekomen.
• De Peuter mag gespecialiseerde onderaannemers inzetten en materialen/technieken wijzigen zonder kwaliteitsverlies.

6. Veiligheid, milieu en kwaliteit

• De Peuter werkt conform toepasselijke wet- en regelgeving inzake veiligheid, welzijn en milieu. De klant zorgt voor coördinatie en informatieverstrekking over bekende risico’s op/naast de werf.
• Afval- en grondstromen worden beheerd volgens de relevante regelgeving. Eventuele bodemverontreiniging/verdachte materialen die tijdens de werken aan het licht komen, worden als onvoorziene omstandigheden beschouwd en afzonderlijk verrekend.

7. Levering, (voorlopige en definitieve) oplevering en risico-overdracht

• De werken/middelen worden geacht voorlopig opgeleverd bij ondertekening van het proces-verbaal van voorlopige oplevering of bij ingebruikname door de klant, wat eerst voorkomt.
• Niet-essentiële of kleine gebreken die de ingebruikname niet verhinderen, worden binnen redelijke termijn hersteld en staan voorlopige oplevering niet in de weg.
• Risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant bij (voorlopige) oplevering of bij levering van materialen op de werf indien opslag door de klant wordt voorzien.
• De definitieve oplevering volgt na het verstrijken van de in het proces-verbaal vermelde termijn of, bij gebreke, 12 maanden na voorlopige oplevering, behoudens andersluidende bepalingen.

8. Klachten en keuringen

• Zichtbare gebreken of non-conformiteit moeten op straffe van verval schriftelijk worden gemeld bij oplevering, of uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na vaststelling.
• Verborgen gebreken moeten schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld binnen een redelijke termijn na ontdekking.
• Wettelijke/contractuele keuringen door erkende instanties zijn ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Garantie

• De Peuter verleent, behoudens afwijking, een garantie van 12 maanden vanaf voorlopige oplevering op een conforme uitvoering volgens bestek en de regels van de kunst. Onderdelen/goederen vallen onder de garantievoorwaarden van de fabrikant.
• De garantie dekt geen normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, gebrek aan onderhoud, wijzigingen door derden of schade door externe factoren (o.m. vorst, overstroming, agressieve stoffen).

10. Aansprakelijkheid

• Aansprakelijkheid van De Peuter is beperkt tot rechtstreekse schade die het rechtstreekse en noodzakelijke gevolg is van een bewezen fout, met uitsluiting van gevolgschade zoals winst- of omzetderving, productie- of gebruiksverlies.
• De totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag van de opdracht excl. btw of, indien hoger, het effectief door de verzekeraar uitbetaalde bedrag onder de toepasselijke polis.
• Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit waar dit bij wet niet is toegestaan.

11. Intellectuele eigendom & tekeningen

Alle door De Peuter geleverde plannen, ontwerpen, ramingen, methodestudies en documenten blijven intellectuele eigendom van De Peuter en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of aan derden verstrekt. Gebruik is beperkt tot de overeengekomen opdracht en locatie.

12. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

In geval van overmacht (waaronder o.m. uitzonderlijke weersomstandigheden, pandemieën, oorlog, stakingen van derden, toeleverings- en energiestoringen, overheidsmaatregelen) of objectief onvoorziene omstandigheden wordt de uitvoering opgeschort en worden termijnen aangepast zonder schadevergoeding. Indien de situatie langer dan 60 dagen aanhoudt, kan elke partij de overeenkomst schriftelijk beëindigen voor het niet-uitgevoerde deel zonder schadevergoeding.

13. Betalingsvoorwaarden

• Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
• Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling wettelijke interest verschuldigd overeenkomstig de wet betreffende betalingsachterstand in handelstransacties, plus een vaste invorderingskost van € 40. Redelijke bijkomende invorderingskosten (bv. juridisch) kunnen worden aangerekend mits bewijs.
• De Peuter is gerechtigd de uitvoering op te schorten of waarborgen te vragen bij betalingsachterstand of verminderde kredietwaardigheid.
• Eigendomsvoorbehoud: geleverde roerende goederen/materialen blijven eigendom van De Peuter tot volledige betaling. Het risico gaat evenwel over conform artikel 7.

14. Contractuele samenwerking en informatieplicht van de klant

• De klant voorziet tijdig alle vereiste informatie, beslissingen en goedkeuringen. Fouten of onvolledigheden in door of namens de klant aangeleverde gegevens komen voor diens risico.
• Indien de klant coördineert tussen meerdere aannemers, staat hij in voor de onderlinge afstemming en planning.

15. Beëindiging en opschorting

• De Peuter kan de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) ontbinden of opschorten bij ernstige contractuele wanprestatie door de klant die niet binnen 14 dagen na schriftelijke ingebrekestelling is hersteld.
• Bij beëindiging heeft De Peuter recht op betaling van de geleverde prestaties, bestelde materialen, gemaakte kosten en een redelijke vergoeding voor gemiste planningsefficiëntie.

16. Privacy en gegevensbescherming

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform onze Privacyverklaring en Cookieverklaring.

17. Niet-overname personeel

De klant zal, gedurende de uitvoering en 12 maanden nadien, geen personeel van De Peuter rechtstreeks in dienst nemen of via derden inzetten zonder schriftelijke toestemming. Bij schending is een redelijke schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 3 maanden brutoloon van de betrokken werknemer.

18. Vertrouwelijkheid

Partijen behandelen elkaars niet-publieke informatie vertrouwelijk en gebruiken die uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst.

19. Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een rechtgeldige bepaling die het economisch doel het dichtst benadert.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, onverminderd het recht van De Peuter om de vordering in te stellen voor de rechtbank van de woonplaats/zetel van de klant.